门窗工程承包合同

门窗工程承包合同通用15篇

在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的门窗工程承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：________________

乙方：________________

根据《民法典》：甲方现将铝合金门窗工程承包给乙方施工，经双方协商达成如下条款以供双方履行。

1、工程名称：________________

2、工程地点：________________

3、承包方式：包工、包料(不含税费)(不带纱窗)

4、承包内容：该工程图纸规定的内容，由乙方现场测量，经甲方同意生效。相关变更通知及增加的内容由双方共同协商解决。包含铝合金、玻璃、运输、人工费、制作安装费(不含填缝和外墙防水)，所有铝合金门窗制作安装全过程的一切费用由乙方自行负责(脚手架及门窗通砌体修正等不在之列甲方免费提供垂直升降工具，确保无人阻止乙方合理正常施工，水电由甲方免费提供。乙方提供铝合金门窗有关材料的合格证、出厂证明及材料的检验报告，根据质监站相关规定提供合格证的产品送检，所送检的费用由 方负责。

5、工程量的计算：按实际施工的铝合金门窗外框尺寸进行工程量计算。

6、结算：按实际工程量，详见合同报价。

7、质量要求：

1)、严格按照施工图纸、清单要求施工，符合质量验收规定的标准。色号为________________尺寸由乙方现场测量，甲乙双方确认生效。

2)、乙方施工严格按照铝合金门窗施工规范进行施工，铝合金门窗安装必须牢固扎实，无渗漏，水平度、垂直度、平整度、对度度必须符合规范，门窗扇必须密封，无漏水漏光，推拉顺畅自如，玻璃有CCC认证，不得爆裂或者划痕、变色。

3)、乙方必有严格遵守项目部安全文明施工要求。不得违章作业，施工过程出现不安全不文明行为，甲方有权责令停工整顿，视情节严重程度勒令退场处理。

4)、在施工过程中，甲方全程跟踪监管，发现乙方采购的材料不符合质量要求的，甲方有权处理该不合格的材料，并处以罚款，所产生的一切后果及费用由乙方负责。

8、付款方式：________________

1)、型材： ________________系列 。

2)、玻璃：________________ 。

9、工期：________________

10、自 ________________年 ________________月 ________________日开工，至 ________________年 ________________月 ________________日完成，配合甲方其他施工队伍的进度要求。自收到甲方进度款之日起 天内完成外框制作及安装，甲方原因引起则顺延工期。

11、如有一方违反该合同条款而造成另一方损失的，应负责赔偿相应的经济损失。

12、本合同如有未尽事宜，双方本着友好协商原则解决，本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：________________

身份证号码：________________

乙方签字：________________

身份证号码：________________

___________年___________月_________日

发包方：(以下简称甲方)______________

承包方：(以下简称乙方)______________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就施工工程协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_______________。

二、工程地点：_______________。

三、工程内容：本工程楼的塑钢窗制作、安装。

四、工期：总日历天数______天。开工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。

五、合同价款：

合同暂定价为￥：______。

六、工程结账：结账执行：按平方包干价，即______元/平方米;窗户制作、安装按实际完成面积据实计算，以甲方提供图纸+工程变更据实结算。

七、材料要求

窗户型材均选用生产的型材：颜色。玻璃及相关被套材料，窗户所需型材的具体规格、室内防水密封胶，五金件及其他材料，以封样：为准(以上按后附表相关材料型号执行)。本合同窗户类型为推拉窗：玻璃采用。

2、验收

(1)、乙方在产品的生产加工过程中，要始终对产品的内在和围观质量进行准确和全面的检验，确保施工质量。

(2)、验收期限

门窗工程安装完成，乙方提交报验申请单后______天内甲方不组织验收，或在验收后______天内不提出修改意见的，视为验收合格。

十四、保修期限：自单位工程竣工验收合格之日期______年。

十五、本合同签订后，未经双方加盖原合同印章的书面认可，双方人员做出的任何承诺及定均不具有法律效力。

十六、出现争议，协商解决。协商不成，任何一方均可向工程所在人民法院提起诉讼。

十七、甲方支付工程款，必须凭乙方提供的正式发票或收据。否则对付款行为乙方不予认可。

十八、本协议一式肆份，甲乙双方各贰份，双方签字(盖章)后生效。

甲方(公章)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

发包方(全称)：简称甲方)

承包方(全称)：(简称乙方)

依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《合同法》等相关管理规定及条例，为了明确经济关系和职责，分工作，互相配合，互相促进，共同多快好省地完成施工任务，结合本工程的实际情况，本着互利互惠、自愿诚实信用的原则，经甲乙双方协商约定一致，签订如下合同条款共同遵守。

一、工程基本概况：

1、工程名称：重庆XX公司：厂房、综合楼：

2、工程地址：重庆江津XX(杨家店)工业园区内.

3、厂房、综合楼总建筑面积：约 ……此处隐藏14639个字……/p>

3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：

a） 因甲方原因发生工程量变化和设计变更；

b） 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过_____小时；

c） 不可抗拒之因素；

d） 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供。

e） 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。

乙方在以上情况发生后_____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后_____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。

第三条：工地代表

甲方驻工地代表： _____负责人：_____

乙方驻工地代表： _____负责人：_____

第四条：甲方工作

1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料；

2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收；

3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

第五条：乙方工作

1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量；

2. 切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负；

3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护；

4. 要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。

第六条：工程进度

严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。

第七条：工程质量

1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。

2、工程材料的使用：

推拉窗为_____系列，推拉门为_____系列，壁厚为_____mm，扣板厚度为_____mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

3、工程材料的要求：

_____不锈钢铝合金型材采用_____铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠_____mm厚浮法白色玻璃。

第八条：工程验收

1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

第九条：合同价款与支付

1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：

（1）甲方代表确认的工程量增减；

（2）甲方代表确认的设计变更。

2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。

第十条：设计变更

1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。

2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

第十一条：保修

承包方负责保修二年（注：非人为原因）。

第十二条：违约责任

1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之_____支付违约金；

2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之_____支付违约金；

3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。

4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的_____%进行处罚。

第十三条：争议

本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决；协商不成时，采用下列方式中_____项解决。

1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2. 向______市人民法院起诉。

第十四条：如需担保，应另立合同。

第十五条：合同份数。

合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本_____份送有关部门备案。

第十六条：其它

未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

日期：_________年____月____日　　　　　 日期：_________年____月____日

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、 工程名称：。

二、 工程地址：

三、 承包方式：包工包料(大包)。

四、 工程内容：点式玻璃雨搭。

五、 工程用料：

1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。

2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。

3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。

七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后

付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

九、 违约责任：

1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。

十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日