瓷砖买卖合同集合15篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的瓷砖买卖合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
瓷砖买卖合同1需方：___________（以下简称甲方）
供方：___________（以下简称乙方）
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：
按照HJ/T297—20_____陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称：
规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在______年____月_____日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：_____________
乙方（盖章）：_____________
______年____月_____日
______年____月_____日
瓷砖买卖合同2合同编号：
需方（甲方）：
签订地点：
供方（乙方）：
签订时间：
甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：
工程名称：
工程地点：
第一条标的（材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价）
注：1、以上为暂定数量，根据甲方实际用量计算金额：2、以上价格为不含税票。
第二条交货时间、地点及方式
1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：仓管：为收货人，为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定（加工砖按样品型号、花色为约定）：
3、交货地点：
4、交货日期：号前全部到齐甲方工地。
第三条付款方式
1、合同签订后天内付预付款，合同金额的%，即￥元；（或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金%，或按总价谈定一个定金金额。）
2、货到工地后验收合格天内付清余款，即￥元；
第四条质量标准及验收标准
1、质量承诺：产品出厂时必须附有产品质量检验报告和产品合格证，如因产品质量问题，乙方负责产品三包，保质期为年（自交货之日起算）。
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。
第五条产品运输
1、运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。
第六条验货
1、验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。
第七条违约责任
1、乙方逾期交货天以内的，每天按不能交货的货款价值向甲方支付违约金；逾期达到天，则甲方并有权解除合同，要求乙方退还全部已付款，并向甲方支付相当于合同总价%的违约金；
2、货物经检验达不合同约定的质量标准（如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据），乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担；如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理；如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款（不算公司正常办理付款手续时间）部分总额承担千分之一的违约金。
第八条合同争议及解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。
第九条其他事项
1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效；
2、《、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；
3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议；
4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方（盖章）：
邮编：
地址：
传真：
电话：
开户银行：
开户帐号：
纳税证号：
法人代表：
授权代表：
乙方（盖章）：
邮编：
地址：传真：
电话：
开户银行：
开户帐号：
纳税证号：
法人代表：
授权代表：
瓷砖买卖合同3出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
第一条 签订地点： 签订时间：
第二条 质量标准：按照国家标准执行(标准：18242-20xx)。
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限，质保期2年。
第四条 包装标准，按规定包装。
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条 合理损耗标准及计算方法：无。
第七条 标的物所有权 自交付时起转移，但买受人未履行支 ……此处隐藏8573个字……量，保证在20xx年 月 日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
日期： 年 月 日
瓷砖买卖合同13需方：
供方：
供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;
2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;
2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;
4.产品质量保证期为壹年。 送货约定：
a、项目名称： 奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址： 广丰路758号
c、签收人：余绍松 陆德兴 d、运费承担方式： (请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选 方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1. 合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;
2. 需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式 陆 份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项： 合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条 预付款贰万元整。
需方：供方：
年月日：
瓷砖买卖合同14需方：
供方：
第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
1。供方提供的产品符合国家标准（GB/T4100）；特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定；
2。需方应按照供方所提供的“产品合格证”（在包装盒内）背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
1。对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格；
2。对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3。需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点；
4。产品质量保证期为壹年。 送货约定：
a、项目名称： 奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址： 广丰路758号
c、签收人：余绍松 陆德兴 d、运费承担方式： （请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”；如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。）
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式：15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1。 合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理；
2。 需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决；如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式 陆 份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项： 合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条 预付款贰万元整。
需方：
供方：
年月日：
瓷砖买卖合同15需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平与诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年xx月xx日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
日期：xx年xx月xx日
