工程合作意向书

工程合作意向书(10篇)

现如今，洽谈事务时需要用到意向书的情况越来越频繁，洽谈过程中如果一方或双方有合作意向，可以签订意向书，意向书的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的工程合作意向书，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方：_________________

乙方：_________________

为开拓市场，增强竞争力，提高市场占有份额，保质、保量按时完成工程任务，并做好完工后的保修工作，维护甲、乙双方的信誉，甲乙双方通过友好协商，决定就《钟山区大河镇20xx年度乡村旅游项目太阳能路灯采购项目》工程项目签订本协议书，供双方共同遵守。

一、合作方式：

1.授权合作：中标后甲方与业主签订施工合同，甲方授权乙方代表甲方施工，乙方负责经营工程项目内容包括（投标、工程实施、竣工结算、完工后保修、货款回笼、税费缴纳等所有经营内容），乙方经营工程项目自负盈亏。

2.甲乙双方合作项目中，如果有甲方能生产的产品，在同等条件下，必须使用甲方生产的产品，业主指定的产品除外。

3.本项目所有的资金投入，全部由乙方负责。所有款项必须划入甲方账户，进行单项合同的往来最终结算。乙方在付清与甲方所有合同约定的货款后，业主支付的工程款富余金额，甲方在七天内按时划入乙方指定的账户内，不得以任何理由拖欠。如在7天内甲方没有按时划入乙方指定的账户内，按工程款富余金额1/1000利率每日赔偿.

二、相关收费：

1.项目样品费：甲方提供乙方投标样品一套（灯杆50CM，30W灯头，120AH胶体蓄电池，100W电池板，控制器）。甲方提供的投标样品若中标后，安装样品必须与投标样品一致，若样品不一致，发生的一切经济损失由甲方承担。中标后，甲方将投标样品中50CM灯杆更换成一根完整灯杆，收费金额按安装样品一套单价收取。若未中标，50CM灯杆不更换，收费金额为20xx元。样品金额在投标前收取。

2.根据标书的制作收取制作费用2500元。凡乙方需以公司名义投标项目，投标文件统一由甲方管理中心安排制作(投标文件统一由甲方管理中心安排制作：投标文件的制作必须满足招标文件规定的所有要求，投标文件若因甲方投标标书的原因废标，标书制作费用由甲方负责)。经公司许可，乙方可自行进行投标文件制作，交甲方管理中心审核合格后方可盖章封标，乙方自行制作标书时，甲方不再收取该费用。

3.税金缴纳：

1)乙方货款到达公司账户中（投标后的项目总价），甲方扣除8%的税金，将剩余款项支付给乙方。

4.其他费用：

1)如果乙方要求甲方派驻项目管理人员或派送资质文件。甲方派驻项目管理人员工资按200元/天（从出发当日计算），派送资质文件工资按150元/天（从出发当日计算），往返路费、餐费、住宿等差旅费用由乙方负责，以上费用由乙方直接划至甲方指定账户。

2)如需缴纳投标保证金，乙方提前转帐给甲方，甲方应按招标时间要求提前汇入招标人指定帐户，等投标结束后，投标保证金回到甲方账户后，甲方应将投标保证金在七个工作日内如数退还给乙方。

3)若相关项目工程涉及纠纷由乙方负责协调解决并承担相应费用，如涉及诉讼案件，相应的诉讼费、鉴定费、律师服务费、差旅费等费用及调解、判决结果均由乙方承担，甲方有权从乙方应领取的工程款项中扣除。

三、项目管理：

1.甲方中标签合同后，该项目后续相关工作由乙方自行负责。

2.甲方向乙方提供投标所需的全部资料，如需要甲方提供资质原件验证，甲方将派人员送到项目目的地，所需的差旅费用由乙方负责。

3.乙方完整地执行工程的全部细节直至工程竣工验收，并将中标通知书、合同、竣工验收资料等与工程有关的所有资料交壹份原件给予甲方存档。

4.甲方对建设方签订的合同规定，同时对乙方具有同等的法律效力。乙方必须严格按照同建设方签订的合同执行，如果乙方未能按照合同执行，则由此产生的一切后果，均由乙方自行承担，甲方有权采取一切措施对乙方进行惩罚。

5.该协议执行过程中，所产生安全责任事故，全部由乙方承担责任并处理完善。乙方发生的债权债务由乙方清理，如因债务不清发生的各种纠纷和法律处罚，概由乙方负责。

四、经济责任：

1.乙方联系承接工程业务过程中所发生的一切费用包括招标费用均由乙方承担。

2.乙方在联系承接工程业务过程中，未经甲方授权，行为人自己的行为所导致的经济及法律责任由行为人自负，甲方不承担任何连带责任。（提倡守法经营、廉洁自律，不得搞不正之风，如出现行贿的行为，责任自负）。

3.乙方联系工程投标（包括中标后），甲方有责任予以配合并保证乙方工作的顺利进行，但乙方应承担甲方为此工作所发生的一切费用。

4.乙方应当按与业主签订的工程项目合同中的有关条款严格执行，并以此承担合同规定的所有责任与义务。

5.在施工过程中，甲方对乙方施工质量进行检查、贯标过程以及工程申报获奖验收所发生的费用均由乙方承担。

六、安全责任：

1.该项目中标后，乙方使用甲方名义签订合同，项目安装等由乙方自行负责，相关的安全问题由乙方自行负责。

七、其它事项：

1.未经甲方同意，乙方不得以甲方及所属项目的名义擅自私刻任何印章。确有需要刻制的，应向甲方提出书面申请，经甲方书面批准后统一刻制，并在甲方备案。印章的管理遵照甲方印章管理制度执行。对擅自私刻章、擅自开设银行账户或擅自担保借款的，甲方将严肃查处并予以处罚，处罚金额为20万元。同时乙方应承担一切责任，造成甲方损失的由乙方负责赔偿，同时甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。

2.在本工程合同签订以前，甲方为本工程承担的一切费用均由乙方全部承担。

3.协议争议的解决：本协议履行过程中，如发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。如协商不成，应向甲方所在地法院提起诉讼。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字生效，项目完全结束后协议自行失效。

九、公司收款账户信息：

开户行：__________银行

户名：__________

卡号：_______________

开户行名称：_________________

甲方：_________________乙方：_________________

代表：__________代表：__________

电话：__________电话：__________

传真：__________传真：__________

签订日 ……此处隐藏6732个字……，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。

方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率 约20 %。(融资办法：基金公司+银行贷款 )

六、项目物业抵消工程款

如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地成本+税费+300元/㎡=物业单价/㎡，按此方式进行折价抵消工程款。

七、违约责任

1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

2、乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

3、本协议与正签合同具有同等法律效力。

八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方：__________ 乙方： __________

法定代表人：_________ 法定代表人：__________

地址：_______________ 地址：____________

______年______月______日

甲方：____________

乙方：____________

为促进________经济发展，经甲乙双方协商，就乙方在________投资建设项目，初步达成如下意向：

一、项目总投资____万元，占地____亩，初步选址在________________。

二、甲方负责为乙方提供建设用地，乙方取得的土地只能用于________项目建设，不得挪作他用。

三、甲方为乙方项目建设创造良好的外部环境，保证乙方享受____市有关投资优惠政策。

四、乙方确定投资后，甲方负责协助乙方办理项目建设立项及开工前所需的各项审批手续。

五、乙方负责提供项目建设方案。

六、所建设项目必须符合国家产业政策，并遵守国家有关法律、法规，守法经营，依法纳税。

七、本意向书签订后，甲乙双方按各自的义务抓紧时间运作，待条件成熟后签订正式协议。

八、本意向书是双方合作的基础，甲乙双方的具体合作内容以双方的正式协议为准。

九、本意向一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：________乙方：____________

代表人：________代表人：____________

____年____月____日____年____月____日

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方和乙方经过平等自愿友好协商就石河子天富热电厂煤场全封闭EPC总承包项目工程达成合作意向：

1、甲、乙双方共同组成联合体单位投标，甲方作为主办方，乙方作为协办方；

2、甲、乙双方共同为该项目的中标方，乙方是实际承包管理单位。甲方负有监督管理责任，乙方完全负责该项目的生产经营，并接受甲方的监督；

3、乙方向甲方开具发票，乙方做成本核算，成本发票留在乙方处理。乙方向甲方提供缴税发票复印件并加盖公章，甲方向业主开具发票并按税务部门规定的差额交税。

4、工程合同签订后，业主向甲方支付工程款，甲方在三个工作日内足额支付给乙方，乙方7个工作日内向甲方支付工程款总造价的百分之一的管理费；

5、乙方向甲方上缴工程总造价百分之一的管理费；劳保费统筹费用按照上级部门返还的数额，甲、乙双方各分50%；

6、甲方认可乙方按规范选择的专业合格分包商及材料供货商；

7、该协议是双方合作意向协议，是指导性，原则性协议，是联合体投标协议书的前提，是将来项目工程中标后双方签订工程施工合同的文件依据，双方共同遵守。

8、该工程合作意向书一式六份，各执三份。

甲方：__________

乙方：__________

甲方：__________(以下简称甲方)

乙方：__________(以下简称乙方)

经研究决定甲方委托乙方承担_____小区10KV配电工程施工。为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着公正、公平的原则，经双方友好协商同意签订以下合作协议：

一、 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程承包范围

① 10KV部分：自电源T接点至高压分接箱敷设电缆。

② 配电部分：安装欧式箱变S11-630KVA一台。

③ 低压电缆部分：各箱变至低压分接箱和低压分接箱至表箱的电缆(祥见图纸)。

④ 户外部分：安装表箱、动力表箱、电能表(祥见图纸)。

3、 合同价款

工程采取包工包料形式：按15000平方计算，每平方56元，合同总价捌拾肆万元整(含税)。

第二条 付款方式

变压器进场后，甲方一次性付清工程总价的40%，低压电缆动工前，付工程总价的30%，工程验收合格后，一次性付清余款再送电。

第三条 工期

双方商定工期为：_____天

第四条 双方权利和义务

一、 甲方的权利和义务

1、 协调好施工过程中与周边的关系;

2、 提供相关资料。

二、乙方的权利和义务

1、在施工期间服从甲方及监理公司现场代表的管理;

2、认真编制施工安全技术措施计划，制定施工事故的应急预案，确保施工安全，做到文明施工，对施工中一切安全事故由乙方负责。

3、确保按时按质量完成合同及施工图规定的工作内容。

第五条 附则

一、 本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

二、本协议自双方代表签订，加盖双方公章后即生效，具有同等法律效果。

甲方：(签字或盖章)

乙方：(签字或盖章)

法人委托代理人：__________

法人委托代理人：__________

代表：__________

代表： __________

开户银行：__________

开户银行：__________

帐号：__________

帐号：__________

　　___年___月___日