地产项目合作意向书7篇
在现在的社会生活中,我们用到意向书的地方越来越多,意向书是经双方同意,表示缔结协议意向的一种文书,那么写意向书真的很难吗?以下是小编为大家收集的地产项目合作意向书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
地产项目合作意向书1甲方:_____
住所地:_____
法定代表人:_____
乙方:_____
身份证号码:_____
住所地:_____
鉴于甲方系具有丰富商业资源及投资开发经验的房地产开发公司,与乙方有着良好的合作基础,甲方愿与乙方共同合作开发本协议项下项目。现甲、乙双方本着自愿、平等、公平和诚实信用的原则,依照国家相关法律法规的规定,就双方合作开发建设项目事宜,经充分协商一致,达成本协议。
第一条:项目概况
1、土地位置和面积:_____位于____市______区,东至______路,南至______路,西至______路,北至______路,占地面积约为平方米(折合约亩)。
2、土地现状:_____本项目土地目前为______村集体土地,由乙方承租,乙方在该宗地上自建建筑____平米,现尚有年租期。
3、项目规划:_____项目暂定名为,计划规划为写字楼、精品住宅、酒店等为一体的城市综合体(此处建设内容根据项目的具体情况确定)。
第二条:合作方式
1、甲、乙双方本着诚信的原则,履行各方项下承载的权利义务。
2、甲、乙双方在项目获取及项目开发过程中,充分利用各方优势资源,为双方创造最大的经济效益和社会效益。
3、甲、乙双方以甲方项目公司为合作平台,甲方负责按本协议约定筹措建设资金、挂牌招标取得土地使用权、并负责建设项目运营管理,乙方按照本协议约定负责招标土地上的拆迁及安置工作以及村民的工作。
4、为保障规划的合理性以及开业后的运营安全性,甲、乙双方同意本项目的建设工程由甲方委托给甲方推荐/指定的总承包施工单位施工建设,具体内容由甲方与总承包施工单位签订总承包施工合同予以明确。
第三条:双方权利义务
1、甲方权力及义务
1.1、甲方负责筹措资金,按照约定的条件竞买土地,取得《国有土地使用证》并开发建设本项目。
1.2、甲方负责项目的整体开发及运营管理包括,承建项目前期报批、承建项目的规划和设计方案、项目开发所需的各项手续的办理、承建项目后期开发和宣传营销工作。
1.3、甲方负责协调与政府部门的关系,按照国家政策开发施工,确保不影响本项目的开发进度。
4、甲方有权获取最终利润的50%分成。
2、乙方权利义务
1.1、乙方指派负责人______(身份证号:_________)按政策全权负责本宗地地上建筑拆迁工作,协调与各方关系(包括与周边村民、村委、承租租赁户等),确保与各租赁户签订拆迁补偿协议,该费用由乙方自行承担,作为合作条件。
1.2、乙方承诺在____年____月____日之前(最晚应在_____年_____月____日之前),撤离和疏散项目土地上相关租户及人员,并负责将项目土地达到“三通一平”条件,促成项目土地达成公开出让条件。
1.3、乙方有配合甲方办理各项行政手续时的必要协助义务。
4、乙方有权获取最终利润的50%分成。
第四条:经营管理
1、该项目全部由乙方开发、运作管理,实施开发事宜。
2、甲方同意乙方参与本建设项目的决策和运营,涉及重大事项甲方须征求乙方意见。
3、乙方参与甲方财务管理,指派固定人员分担财务工作,与甲方共同管理,对乙方财务管理进行监督。
4、开发时间:_____本项目总体要求___年内完成,年底完工。
第五条:利润分配
甲、乙双方同意,本项目预售后取得的销售收入,先扣除甲方前期投入的开发建设费用、管理费用及其他费用(比如:_____营销费用、到期银行贷款本息和应缴纳的营业税及预征税费等)并预留必要的开发建设费用,最后依法形成的利润,双方按照各占50%的分成比例进行利润分配。
第六条:违约责任
1、甲、乙方各方应按本合同约定严格履行,若由于任何一方违约造成对方损失的,违约方应负责赔偿。
2、本协议生效后,如项目公司或乙方任一方违反本协议各方项下约定的义务,守约方均有权要求违约方立即停止违约行为、并支付违约金___万元。
第七条:其他约定
本协议是甲、乙双方关于项目合作的原则性、框架性约定,具体事宜甲、乙方另行协商,签订补充协议或备忘录,与本协议具有同等法律效力。
本协议由甲、乙双方签字盖章生效,一式___份,甲、乙双方各执___份。
甲方(盖章):______
乙方(签名):_____
法定代表人(签名):_____
______年______月______日
地产项目合作意向书2协议双方:_____
______有限公司(以下简称“甲方”)
地址:____________________电话:_______________传真:_______________
______有限公司(以下简称“乙方”)
地址:____________________电话:_______________传真:_______________
鉴于:_____
1、甲方子公司(以下简称“项目公司”)拟开发建设的__________项目(以下简称“项目”)占地面积约45亩,建筑面积不少于6万平方米,建设内容为住宅和商业。项目公司注册资金拟达到________万元人民币。
2、乙方经过考察,决定发挥自身优势,以帮助甲方推荐和寻找投资伙伴的方式就项目开发进行合作。
综上,为了更好地明确双方的权利、义务,甲乙双方经过友好协商,现达成如下协议,以兹双方共同信守。
第一条关于双方的出资额、股权比例和到位时间
1.1甲乙双方在项目公司注册资金中的出资比例为对等出资,即甲乙双方分别出资万元。
1.2在对等出资的情况下,甲乙双方在项目公司中的股权比例分配为:_____甲方占项目公司的股权比例为_____%;乙方占项目公司的股权比例为_____%。双方按此股权比例行使股东权利和进行利润分配。
1.3甲方在项目公司中的出资在项目公司成立时到位,乙方在项目公司中的出资应于20___年___月___日前到位。
第二条关于项目经营管理权和股权回购选择权 ……此处隐藏3059个字……则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2、工程进度乙方必须在_____年_____月_____日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。
3、竣工时间乙方必须在_____年_____月_____日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。
三、违约责任
1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
四、其他
1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向______市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。
3、本协议一式_____份,甲、乙双方各执____份。份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。
4、本协议于_____年_____月____日在中华人民共和国___________签订。
5、本协议有效期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
甲方:________________________________(章)
法定代表人(委托代理人):__________________
法人住所地:________________________________
邮政编码:__________________________________
电话号码:__________________________________
乙方:_______________________________(章)
法定代表人(委托代理人):__________________
法人住所地:________________________________
邮政编码:__________________________________
电话号码:__________________________________
地产项目合作意向书7xxxxx国投公司:
由xxxxxxx房地产开发有限公司拟投资建设的xxxx大厦项目业经xxxx政府批准,该项目位于xxxx 市,具体位置:xxxxx经济开发区建成区兰新路以东、友谊路以北,该项目占地约11.69亩,以甲方现有国有土地使用证及相关文件确定的四至为准,项目土地性质为国有商业出让用地,土地使用权为xxxx房地产开发有限公司所有,土地手续已经办理,土地权属清晰且无任何纠纷。
按照公司规划和设计的方案为:地下一层, 5482.72平方米,地上十二层,地上建筑面积23929平方米,总建筑面积29412平方米,容积率为3.07,由于项目地理位置优越,且紧邻xxx政府及行政大厅等部门,建12层与未来发展趋势不协调,也无法成为标志性的建筑,也不利于未来发展需要,尤其对商业项目的知名度、吸引力方面会受到很大影响,在吸引有实力的投资商入驻大厦方面有一定差距,给项目的运作带来一定的难度,因此计划扩大项目建设规模,将原设计方案变更为双子座大楼,建筑面积扩大至8万平方米,即地下2层为停车场,地下1层为超市,地上5层为商业(餐饮、休闲娱乐、健身),地上6层至28层(或30层)为商业写字楼、宾馆、住宅,但由于占地面积有限,建筑面积过大超出容积率的要求,在设计方面也有局限性,同时也会影响到房产的销售,因此,需要在原占地基础上扩大用地规模方可实现此方案。
现项目用地西侧相邻的地块为原xxxxx国投公司处置的不良资产,该地块面积为6亩,如能够纳入xxxx大厦建设用地范围,加上现有11.69亩土地及消防通道等,建设用地可扩大至18亩,计120xx平方米建设用地,总建筑面积可以扩大至80000平方米,同时由于扩大用地范围,完全可以建设标准更高、更具规模、设施更加完备的现代化建筑,从外观设计到内部结构都可以按照高标准来设计和规划,也能够通过准确的市场定位、高品质的建筑结构和风格、完善配套设施。
房地产开发过程中开发商经常遇到的风险
现阶段我国的房地产市场出于起步阶段,各种开发与交易还不够规范,从项目立项到结束自始至终都伴随着风险,房地产纠纷和诉讼案件此起彼伏、接连不断。
一、征地与拆迁困难
有的开发商对征地与拆迁工作没有足够的重视,以致于遇到困难后措手不及被陷入遥遥无期的说服动员工作中,贻误了预定工期。征地与拆迁是实施开发工作的第一道门槛,一方面要做出双方都能接受的经济补偿,另一方面又要做好说服动员工作。遇到钉子户,风险就会更大,钉子户不搬迁就直接影响了房地产建设工作的进度。
二、建设工期的风险
开发商选择的建筑公司是否能保质保量按时完工,对开发商以后的商品房销售起着重要作用。但事实上,大多数建设工程都不能按期完工,有的拖延几个月,甚至几年。造成这种风险的原因多种多样,如来自开发商的自身原因,如资金不足、图纸更改、更换合作伙伴等;或者是来自建筑商的原因,如技术问题、违法转包分包等。
防范这种风险应以预防为主,在初期就应选择信誉技术过硬的设计单位、监理单位和施工单位。在建筑材料的选择和购买方面一定要认真谨慎。还有应当选择理想的合作伙伴,应落实资金来源渠道。所有这些都要用法律文件予以确认,用完备的合同来约束所有参与工程建设各方的行为。
三、联建风险
在房地产投资开发中,经常有几家投资单位共同投资的情况。形成这种情况的原因主要有以下几种情况:某一家投资单位经济实力有限,需要与其他单位合作开发;或者是有土地的一方没有资金,需要与有资金的一方合作;或者有资金的一方没有土地,需要与有土地的一方合作;或者既有资金又有土地的一方,没有房地产开发经营权,需要与有房地产开发经营权的房地产公司合作。无论什么方式的合作,都是建立在利益基础上,这就埋藏着潜在的矛盾。要想避免矛盾的发生,就应该“亲兄弟明算账”在合作之前,充分协商好各方的权利义务、利润分享及债务承担。